1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.
1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:
- стоимость продукции;
- стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
- транспортные расходы;
- налог на добавленную стоимость;
2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения. Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.
2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.
3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.
3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.
3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:
- счет-фактуру – 1 экз.
- товарную накладную – 1 экз.
3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.
3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.
3.6. В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.
3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.
3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.
4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.
4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.
5.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.
5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.
5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.
5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.
8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.
8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.
8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.
2. ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.
2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.
2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться российским сертификатом качества.
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в спецификации;
4.1.2. предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим Договором;
4.2.2. осмотреть товар в месте его получения и осуществить все необходимые действия по принятию товара, поставленного по Договору.
5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего Договора.
5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.3. На основании Заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения, Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемых товаров и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в течение дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком, условия поставки товара считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в Заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в Заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в -дневный срок после получения уведомления от Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в срок, указанный в п.5.4., Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая имеется в наличии.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар до железнодорожной станции и сдает его перевозчику в течение дней после получения предоплаты товара согласно п.8.1., 8.2. Договора.
6.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент сдачи товара перевозчику.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству не позднее следующего дня после получения товара, а по качеству не позднее календарных дней с даты получения.
7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Покупатель направляет в течение дней Поставщику требование о допоставке недостающего количества товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар (путем сдачи его перевозчику) в течение дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.
7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:
- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной не позднее дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара, Покупатель уплачивает пеню в размере % от суммы товара за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты, либо после вступления в силу решения суда.
- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан, распорядится таким товаром не позднее дней с момента принятия его на ответственное хранение.
7.4. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика и проводит экспертизу качества товара в независимом экспертном учреждении. Если экспертизой будет установлено, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю, Поставщик обязан заменить такой товар, а также оплатить стоимость экспертизы.
7.5. До момента вывоза некачественного товара, Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.
7.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент сдачи товара Поставщиком перевозчику.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Покупатель выплачивает Поставщику полную стоимость товара, указанную в спецификации на поставляемую партию товара не позднее дней после подачи заявки Поставщику.
8.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка). В случае оплаты товара путем наличных платежей, обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п.8.1. настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
8.4. Поставка следующей партии товара осуществляется только после полной оплаты предыдущей партии товара.
8.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п.6.1. Договора, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом, проценты на сумму предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.
10.2.При не достижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. .
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «» года, а в части взаиморасчетов до их полного окончания.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за , при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
11.3. Если за до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях, на тот же срок.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.
12.2. Все приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.
Договор на поставку стройматериалов - это двухстороннее соглашение, юридически регулирующее обязательства между клиентом и продающей стороной (поставщиком) - компанией, специализирующейся на продаже и доставке стройматериалов. Продавец передаёт в собственность покупателя необходимые материалы и оборудование, а покупатель должен произвести оплату полностью и в срок. Как и все остальные договоры, соглашение вступает в силу лишь после его подписания обеими сторонами.
Договор поставки стройматериалов заключается между юридическими лицами, физическими лицами или физическим и юридическим лицом. Типовой контракт образца 2017 года вы можете скачать и загрузить бесплатно по ссылкам ниже – там расположены файлы с примерами форм в форматах pdf и doc.
Скачать договор поставки стройматериалов с отсрочкой платежа
Скачать договор поставки строительных материалов по предоплате
Какие пункты должны быть прописаны в договоре и спецификации? Обязательно - пункт о наименовании товара и его количестве. Должна быть указана точная сумма платежа, порядок передачи партии стройматериалов и ответственность сторон. Шаблон договора поставки строительных материалов чаще всего типовой, поэтому вы можете посмотреть образцы, предоставленные компанией «Архитектор Групп».
В тексте договора должна быть прописана форма и порядок оплаты. Покупатель может оплатить приобретаемые строительные материалы, к примеру, по предоплате или же с отсрочкой платежа, в зависимости от договорённости с компанией-поставщиком. В договоре с отсрочкой платежа обязательно должны быть прописаны сроки поставки, а в договоре с предоплатой – упоминание о том, что сделка осуществляется на условиях предоплаты на основании счёта, выставленного компанией-поставщиком.
Если Вам необходим образец договора поставки строительных материалов , рекомендуем скачать его бесплатно по ссылкам выше. Вы можете быть уверены, что документы с сайта компании «Архитектор Групп» составлены опытными юристами, имеющими опыт в строительном деле, а файлы не содержат вирусов и вредоносных программ. Мы заботимся о своих клиентах и стараемся быть максимально надёжными партнёрами!
В случае самовывоза со склада любого товара, оплаченного по договору безналичным путем, необходимо предоставить доверенность за забор ТМЦ.
Закупка стройматериалов заключается в том, что заказчик приобретает продукцию надлежащего качества по установленной цене и в подходящие для него сроки. Поставщик, в свою очередь, ждет вовремя произведенной приемки товара и его оплаты.
Гарантией такой сделки выступает подписанный обеими сторонами договор поставки строительных материалов. Типовой его образец на 2017 год можно посмотреть ниже.
Документ включает все необходимые условия, а также требования относительно качества продукции и сроки, в течение которых будет осуществляться оплата и доставка. Все пункты должны быть обговорены отдельно и заранее. Договор в обязательном порядке должен содержать информацию по:
- продукции, предназначенной для поставки;
- наименованию ассортимента, качеству и стоимости;
- условиям передачи товара;
- виду упаковки;
- обязанностям сторон;
- периоду оплаты.
Подписывая данный документ поставщик и покупатель приобретают гарантии для защиты своих интересов и прав в суде при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
Условия договора и его содержание
Любой договор поставки строительных материалов должен содержать некоторые важные условия. К ним относят:
- Порядок, согласно которому продукция будет поставляться. Такой пункт считается одним из главных. Со стороны покупателя спецификация на все стройматериалы предоставляется вовремя. Сроки не должны превышать определенные в соглашении даты.
- График. Поставки осуществляются строго по графику, согласованному сторонами. Оформляется он покупателем и предоставляется несколько ранее до сроков поставки. Если со стороны поставщика нет претензий, график будет считаться действительным.
- Условия оплаты и цена. Данный пункт реализуется только в том случае, когда стороны не имеют по нему возражений.
- Описание продукции. Включает:
- тару;
- наименование ассортимента;
- качество.
Кроме перечисленных, могут быть и иные условия, прописанные в договоре:
- сроки гарантии и действия договора;
- ответственность сторон;
- наличие страховки.
Если какое-либо из них не будет учтено, то договор автоматически считается недействительным.
Образец простой формы договора представлен на рисунке.
Следует отметить, что такого вида соглашения могут быть заключены только с частным предпринимателем или организацией, которая имеет право выступать в качестве поставщика.
В случае, когда поставщик - некоммерческая организация, важно тщательное изучение всех учредительных документов, в которых обязательным условием будет наличие пункта, дающего право этого предприятия выступать в качестве поставщика.
При выявлении избытка при получении лишний товар должен быть возвращен продавцу. В этом случае необходимо составление соответствующей документации.
Проверка товара на соответствие качества должна быть проведена в период 5 дней с момента получения. При низком качестве продукция возвращается. Обязательно должна быть рекламация и акт соответствующего образца.
Спецификация к договору поставки строительных материалов
К любому договору поставки строительных материалов в обязательном порядке должна быть приложена спецификация. Оба этих документа имеют правовую силу. Однако и законными они признаются тоже только совместно.
Сама по себе спецификация является перечнем тех товаров, которые подлежат поставке, а также их количества, характеристик и стоимости. Если возникают какие-либо изменения в списке продукции, подлежащей поставке, то они отражаются только в этом документе. Причем вноситься должны только по согласованию обеих сторон.
Оформлено приложение может быть в произвольной форме - в виде таблицы или списка. Определенных требований здесь ГОСТ не предъявляет. Однако табличный вид наиболее популярен, особенно при большом количестве товара, и, когда поставка состоит из нескольких этапов.
Желательно, чтобы тара, упаковка и дополнительные работы, к примеру, разгрузка, также были прописаны требованиями. Вся информация по товару должна соответствовать накладной.
Составляется спецификация также в 2 экземплярах, и имеет подписи обеих сторон. Подписывается документ еще до сроков поставок.
В случае нескольких этапов поставки, документ заключается для каждого в отдельности.
Бланк должен содержать всю необходимую информацию:
- заголовок;
- вид и номер документа;
- дату подписания.
Основная часть - таблица - включает:
- порядковый номер;
- наименование товара;
- единицу измерения;
- количество;
- цену за единицу;
- сертификаты по ГОСТ;
- общую стоимость без НДС;
- цену с НДС.
В завершении прописываются реквизиты сторон.
Образец спецификации к договору поставки строительных материалов:
Соглашение с отсрочкой по платежам
В определенных моментах может составляться договор с отсрочкой платежа. Он заключается в том, что покупатель может расплатиться с поставщиком в более поздний срок. Такие процедуры тоже содержат свои нюансы, которые также отражаются в соглашении. При этом причина, по которой возникает отсрочка, может в документе не указываться. Однако есть определенный перечень обстоятельств в необходимости такого вида расчета:
- особенность договора;
- формат взаимодействия сторон;
- сложности при сбыте и получении прибыли;
- иные факторы.
Максимальная сумма отсрочки может колебаться в пределах от 0 до 100 процентов.
Агентский договор поставки
Нередко поставка строительных материалов может осуществляться непосредственно не самой организацией, а через посредников. В таком случае целесообразно заключение агентского договора.
С юридической точки зрения, это соглашение, согласно которому агент за определенную плату производит какие-либо действия по заданию принципала.
Такие договора заключаются обычно на длительный срок или без его ограничения. Существует два вида такого соглашения:
- агент производит действия от своего имени;
- от имени принципала.
Вне зависимости от чьего имени действует агент, все расходы, связанные с поставкой, ложатся непосредственно на принципала.
Является договор на поставку строительных материалов. Договор поставки строительных материалов обозначает обязательства поставщика перед покупателем по поставке стройматериалов и наоборот.
В бланк договора поставки вносятся: номенклатура продукции (в данном случае строительных материалов), её объемы, сроки поставки, графики доставки товара. Согласно данному документу, в обязанности покупателя входит приёмка и своевременная оплата стройматериалов, поставляемых ему, а также оплата оказанных услуг и своевременный возврат многооборотной тары.
Что вносится в договор
Существенные условия договора поставки строительных материалов:
- Поставка продукции. Главное существенное условие договора такого рода – это соблюдение порядка поставок продукции – стройматериалов. Покупателем должны своевременно предоставляться посреднику все необходимые спецификации, не позднее определенного сторонами числа до дня поставки. Скачать образец спецификации можно .
- График. Все централизованные поставки покупателю производятся поставщиком по уже согласованному графику, предоставляемому покупателем перед самой поставкой, примерно за несколько дней до неё. Если поставщик в течение некоторого времени после получения графика не сообщает покупателю о каких либо возражениях, связанных с расписанием поставок строительных материалов, то график автоматически считается принятым.
- Порядок расчёта и определение цены договора. Данное условие актуально лишь для определённых ситуаций. Оно соблюдается только при взаимном согласии на него обеих сторон договора, то есть диспозитивно.
- Описание товара. В договор должны быть внесены данные: качество строительных материалов, ассортиментная линейка, тара.
- Поставка товара: сроки и её порядок.
- Порядок внесения оплаты.
Дополнительные условия:
- Срок, на протяжении которого договор остаётся действительным.
- Сроки гарантии.
- Ответственность участников договора.
- Промежуток времени, спустя который переходят права собственности на стройматериалы.
- Страховка.
Если хотя бы одно из перечисленных условий договора не будет учтено, то он автоматически признается недействительным и незаключенным.
Особенности договора
Специфика договора на поставку стройматериалов заключается в том, что любой поставляемый материал, должен иметь сертификат, соответствующий определённым для него СНИПам и ГОСТам.
Документ заключается в простой письменной форме и имеет 2 стороны: поставщика и покупателя. В связи с усложнением экономических связей договора такого рода имеют всё больший объём, в них затрагиваются особенности комплектации и приемки стройматериалов.
- Следует помнить, что документ такого плана можно заключать только с поставщиком – частным предпринимателем или коммерческой организацией. При условии заключения договора с некоммерческой организацией нужно обязательно ознакомиться с наличием учредительных документов, в которых должна быть оговорена возможность выполнения организацией функций поставщика.
- Заключая договор, в нём либо в спецификации к нему нужно прописать наименование строительных материалов, количество, её ассортимент и стоимость.
- Так как сроки поставки товара не равны сроку договора, то в бланке нужно обязательно обозначить график поставок и прописать порядок приёмки и условия послепродажного обслуживания. Внесение данных пунктов поможет снизить возможность возникновения споров между поставщиком и покупателем.
- Нужно обязательно прописать ответственность как поставщика перед покупателем, так и покупателя перед поставщиком, а также размер штрафов за несоблюдение условий.
- Заполняется данный документ так же, как и любой другой. Для заполнения можно использовать
