Консультируйтесь с юристом онлайн 172 юриста готовы ответить сейчас Ответ за 15 минут

1. Гражданское право
2. Договорное право

Добрый день, как уведомить о не желании пролонгировать договор, в договоре есть п. в соответствии с которым мы можем уведомить их за 30 дней о не желании пролонгировать)) договор действует до 31.12.2017)) написать Уведомление о прекращении действия договора, и на этом все, или еще направить соглашение на расторжение? В уведомлении написать договор прекращает свое действие, в связи с истечением срока действия с 31.12.2017 или 01.01.2018 ? Заранее СПАСИБО большое!!! Свернуть Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь: Ответы юристов (2) Здравствуйте, Женя! Укажите так: «Обязательства Сторон по Договору прекращаются 01 января 2018 года».

Письмо о расторжении договора оказания услуг — образец

Как правильно составить уведомление о расторжении? Для того чтобы уведомление имело полную юридическою силу и было основанием для прекращения деловых отношений, оно должно быть правильно составлено. Структура документа:

1. Преамбула. В ней указываются данные того, кому назначается письмо, и данные того, кто его составил.
2. Основная часть. В основной части уведомления нужно указать, о каком договоре идет речь, его номер и дата составления, а также причины расторжения.
3. Заключительная часть.

   Здесь указывается, с какого числа договор прекращает действие и другие нюансы, выплывающие в связи с его расторжением.

4. Список документов, которые прилагаются.
5. Дата составления и подпись руководителя компании.

Это основные части уведомления о расторжении договора.

Дополнительное соглашение о приостановлении действия договора (общая форма)

Как указано в абз.2 п.2 ст.328 Гражданского кодека РФ, еслиобусловленное договором исполнение обязательства произведено не вполном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправеприостановить исполнение своего обязательства или отказаться отисполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.Такое же правило закреплено в ст.719 Гражданского кодека РФ,регулирующей взаимоотношения подрядчика и заказчика. В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ ипросим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно: . В противном случае мы будемвынуждены от исполнения договора отказаться.

Генеральный директор ООО « » Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать.

Как составить уведомление о расторжении договора оказания услуг?

Поэтому любое соглашение сторон об отказе от обращения в суд оценивается как незаконный и редко действует на практике. Каждая сторона обладает правом подачи иска в суд, несмотря на отказ от судебной процедуры. Если контрагент не возражает, то договор расценивается как не заключенный или расторгнутый.

Внимание

Одна из сторон возвращает контрагенту полученные ресурсы по невыполненной сделке, по закону взыскиваются убытки, появившиеся в результате отказа. При расторжении договора в одностороннем порядке он расценивается расторгнутым с момента получения контрагентом уведомления о разрыве отношений по сделке от зачинателя. В некоторых случаях договор завершает свое действие не с момента, когда получено уведомление, а со времени, отмеченного в нем.

Как уведомить о прекращении пролонгации договора оказания услуг?

Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 — 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 — 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 — 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. В соответствии с п. 1 ст. 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Меню

Важно

Если о праве отказа упомянуто в законе, то можно воспользоваться им. Альтернативой может стать ссылка об отказе, прописанная в самом договоре. Для этого используют формулировки:

• расторжение аннулируется по умолчанию или по заявлению контрагентов,
• обязательства ликвидируются при невыполнении условий одной из сторон.

Вступление Вводная часть уведомления содержит:

1. полное наименование предприятия;
2. юридический адрес;
3. банковские реквизиты;
4. пункт договора, устанавливающий порядок, по которому будет проводится процедура расторжения;
5. в поле «Директору» помещаются сведения о контрагенте.

Изложение проблемы Текст должен охватить описание договора, упомянуть его номер с полным наименованием предприятия, содержать дату принятия, место подписания, Ф.И.О.

Инфо

Скачать образец письма о расторжении договора можно здесь: Образец письма о расторжении договора Основанием разрыва считается ситуация, когда разрываются отношения из-за принадлежности права на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми подобными правами или перестает существовать исключительное право. Договор разрывается без оговорок при ликвидации юридического лица либо если регистрация фирменного наименования признается не имеющей законной силы, так как теряется предмет обязательств. Видоизменение фирменного наименования или коммерческого обозначения оставляет право выбора пользователю на расторжение договора или его сохранения.

При прекращении исключительного права предмета интеллектуальной собственности, охраняемого патентом, договор не разрывается, потому что он имеет бессрочную форму.

Уведомление о расторжении договора оказания услуг

Когда одна из сторон желает отказаться от исполнения обязательств по договору безо всякого уведомления, то вторая сторона, даже являющаяся нарушителем по факту, обретает право требовать через суд возмещения неустойки. Правовое регулирование По ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух и более лиц о принятии взаимовыгодных обязательств. Для расторжения договора требуется веское основание.
Когда речь идет о договоре оказания услуг, то стороны, руководствуясь ст.450 ч.1 ГК РФ вправе выбрать один из возможных вариантов:

• подписать соглашение о прекращении договора;
• обратиться в суд для расторжения договора, если компромисса не найдено.

Односторонний отказ от исполнения договорных условий не требует обращения в суд. Согласно той же ст.450.1 ч.1 ГК РФ достаточно надлежащим образом уведомить вторую сторону.

Письмо о расторжении договора (образец)

При отсутствии законных возможностей отношения прекращаются по согласию сторон или по решению суда. По закону односторонний отказ от исполнения договорных обязательств допустим, если:

• условие предусмотрено договором;
• договорные условия нарушены второй стороной, что стало причиной убытков для первой стороны или привело к потере всего, что планировалось получить по сделке;
• существенно изменились обстоятельства.

Таким образом, цель отправки уведомления это получение согласия второй стороны на расторжение договора при отсутствии законных причин для расторжения в одностороннем порядке. Важно! Если договор расторгается через суд, то исковое заявление будет принято только при представлении доказательств о попытке мирного разрешения конфликта.

Таким доказательством как раз и выступает уведомление.
Отдельным пунктом в нем подчеркивается основание процедуры разрыва, потому что именно он наделяет возможностью досрочного расторжения. Проблема преподносится четко, логически последовательно и должна иметь веские причины, позволяющие разорвать договорные отношения. Впоследствии объясняются источники первопричины и в качестве доказательства излагаются реальные факты несоблюдения контрагентом положений договора.
Также делаются пометки по порядку процедуры расторжения соглашения, отмечается крайняя продолжительность функционирования договора с учетом даты вручения уведомления. Сопутствующие документы В зависимости от вида договора к уведомлению о его расторжении прилагаются:

• деловая бумага с письменно изложенными претензиями по исполнению условий договора. Она пишется в двух экземплярах произвольно, основываясь на фактах, которая является приемом устранения конфликта без суда.

Уведомление о приостановлении действия договора оказания услуг

Реже он может расторгаться в одностороннем порядке до истечения срока, но на это должны быть весомые причины. Основания, которые могут служить причиной для досрочного расторжения договора на оказание услуг:

• Обоюдное согласие обеих сторон на досрочное расторжение сделки.
• Если одна сторона желает расторгнуть соглашение из-за несоблюдения его условий, недовольная сторона обращается в суд и сделка может расторгаться на основе решения суда.
• Если одна из сторон отказывается выполнять действия, указанные в договоре по отношению к другой стороне по весомым причинам.
• Изменились обстоятельства и осуществление условий договора стало невозможным.

Если у компании действительно есть весомые причины для расторжения сделки, она должна уведомить об этом вторую сторону, с которой заключался договор, в письменном порядке.
НА БЛАНКЕ ОАО «Росжелдорпроект», адрес: филиалу«Мосжелдорпроект» ОАО«Росжелдорпроект», адрес: УВЕДОМЛЕНИЕ о приостановлении работ по договору на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО«Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор №ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ. В соответствии с приложениями к договору, на нас возложенаобязанность: 1) по проведению инженерно-топографических изысканий; 2)по согласованию инженерных коммуникаций. Первую часть работ (заключающуюся в) мывыполнили полностью и в срок.
Вторую часть работ() мы выполнить не можем в связи с неисполнениемВами встречной обязанности, а именно: . Об этом мы неоднократноизвещали Ваш филиал.

Различают прекращение и приостановление действия договора. Прекращение действия означает утрату договором с определенной даты юридической силы. Приостановление – это временное прекращение действия договора. Можно выделить внутренние и внешние основания прекращения действия договоров.

К внутренним основаниям (т.е. предусмотренным в самом договоре) относятся:

· истечение срока действия договора;

· исполнение договора;

· денонсация договора;

· наступление предусмотренных в договоре событий или условий (например, сокращение числа участников договора, в результате которого оно становится меньше числа, установленного договором).

Внешними основаниями прекращения договоров (условиями, не предусмотренными договором) являются:

· согласие на прекращение договора его участников;

· аннулирование договора;

· существенное нарушение условий договора одним или несколькими участниками;

· прекращение существования субъекта договора;

· возникновение новой императивной нормы международного права;

· коренное изменение обстоятельств;

Денонсация – это правомерный односторонний отказ государства от договора. Правовые отношения, возникшие до момента денонсации, признаются законными. Право государства на денонсацию может быть предусмотрено в самом договоре либо быть «подразумеваемым» (т.е. вытекать из общей правосубъектности государств). Денонсация договора, как правило, осуществляется в том же порядке и теми же органами, что и согласие на его обязательность (ратификация).

Аннулирование договора означает признание его недействующим, ничтожным с момента заключения. Так, в 1990 г. Советским Союзом были аннулированы как нарушающие основные принципы международного права секретные советско-германские протоколы 1939 – 1940-х гг. о разделе Польши и прибалтийских стран. Эти документы были признаны не порождающими правовых последствий с момента их заключения.

Рассмотрим основания и последствия недействительности договоров . В международном праве действует презумпция действительности договоров.

Однако при определенных обстоятельствах договоры могут быть признаны недействительными, не имеющими юридической силы. В зависимости от последствий различают абсолютную и относительную недействительность договоров.

Абсолютная недействительность (недействительность договора с самого начала) влечет устранение всего совершенного по договору. Основаниями абсолютной недействительности могут быть:

· обманные действия другого государства;

· подкуп представителя государства;

· принуждение представителя государства;

· принуждение государства в результате угрозы силой или ее применения в нарушение принципов Устава ООН.

Договоры также являются ничтожными, если в момент заключения они противоречат императивной норме общего международного права (т.е. норме, которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой, носящей такой же характер).

При относительной недействительности (недействительности с момента оспаривания) договора действия, совершенные добросовестно до ссылки на недействительность, не считаются незаконными лишь по причине недействительности договора. Основаниями относительной недействительности являются:

· нарушение нормы внутреннего права (государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на обязательность договора было выражено в нарушение положений его внутреннего права, если только данное нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права особого значения);

· превышение представителем государства правомочий на выражение согласия на обязательность договора;

· ошибка, которая касается факта или ситуации, существовавших при заключении договора, если они представляли существенную основу для согласия на обязательность.

Возникновение новой императивной нормы международного права также влечет недействительность противоречащих ей договоров или отдельных положений. Разрыв дипломатических или консульских отношений между участниками договора, как правило, не влияет на правоотношения, установленные международными договорами.

При этом имеется взаимное согласие, когда оба партнера понимают, что срыв сроков оказания услуг делает дальнейшее сотрудничество невозможным и приходят к консенсусу без привлечения судебных органов.

• Наступление обстоятельств, когда продолжение сотрудничества не имеет смысла. Например, расторгаются договоры на обслуживание здания при сносе последнего.

Это только примерный перечень случаев, когда стороны расторгают контракты. ВАЖНО! Расторжение допустимо только в отношении действующего договора, но не прекращенного ранее по другим основаниям, например надлежащим исполнением (определение Верховного суда РФ от 08.07.2015 по делу № А41-57495/2014). Как заключается соглашение о расторжении договора Один из партнеров при наступлении событий, указанных выше, обращается к контрагенту с предложением прекратить сотрудничество (офертой).

Дополнительное соглашение о приостановлении действия договора (общая форма)

RТШБmЊ(н†Њj4#ѕC$jGšR­цФ#66f._eя#щAЗКпаЈ”œhƒz8ž 2]Ч…ъЊ‚В№e0s`ЬИŸѕЬ„ iІЩ<ЮТ„šZ]e›ы}€ЦсэлmdшиО­6V›њAШ:;Х7Lд‰И2ХюN<~џШощ”Бr?(MЋ7Г’Ыи]XŒ|СЌЭ p3€—nТ8v­оФР§t5М ф˜эxЉ(S ЋeuА»дё»йEY?ює’нЧУсЩ#B:ІЩоq]аУГYt:ёчЁgтИ7т›ј)nуёuќŠФЯу—т?Уџ‹ј_‹Џт&~§„Ъж‘_›Е‚к+:–Ю<ыЏЭ.3—ђtёCXђ&Wа[@•ы›љcGќM!•ВќLHП№ˆTТђЭ‡ЁcСŽс}‡› $цI{‘оЄ ‚ц{gпџ?ѓЭxхђнˆЁ]»$хqн+_,yˆФяг8Ј{7ЛэK’ Ч}ЬxLъоˆHяђъЛяЌрe’ˆ х2Ў{ЁRЩђмœєaЫ‹??<ЛпŸТчЧ†ЖПSжr$›L ]ЬъˆюѓН.ЙЋ<ФАT№Ђю•ЬŸ7ЗК2‡—S»ІŽЁЭбЕЭ_J—єwцLє&BЫэJэвњ„П05‹kЕZЭVyТЯАяƒхV—<ЯJ{ЉмШxц@іы,яfЉZЊИјџ…kFЃZKuБL y„їюџ|xџўсў–‘CЕу OѕтлOў|x§ёшЋ+ЦЫ<ўзќхщЇХ@(ЇЉ:Я??јэёСѓ/њ§Л№5{yx—FDЂыdmѓ3^q5’=q6Šnˆižb-$ŽБ–RРПЅB}}„YG ;)^оqю„bЈhфЋaф79g .

Внимание

Образцы по теме: Соглашение ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N к договору от » » г. N о приостановлении действия договора г. » » г. , именуем в дальнейшем «Сторона 1», в лице, действующего на основании, соднойстороны, и, именуем в дальнейшем «Сторона 2″, в лице, действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о от » » г. N (далее — «Договор») о нижеследующем: 1. В связи с (указать причины приостановления действия Договора) Стороны договорились о приостановлении действия Договора на срок.

2. В срок до возобновления действия Договора Сторона1 обязанавписьменномвидеинформироватьСторону 2о таком возобновлении. 3. Настоящее Дополнительноесоглашениеявляетсянеотъемлемойчастью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 4.
Москва Общество с ограниченной ответственностью «Компания», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Андреев Андрей Андреевич, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 1. Дополнить раздел 5 «Прочие условия» договора аренды транспортного средства с экипажем от 11.01.10 № 3 пунктом 5.3 следующего содержания: «Действие настоящего договора приостанавливается с 7 июня 2010 года по 27 июня 2010 года. На время приостановки арендная плата не уплачивается.
Размер оплаты по договору за июнь 2010 года составляет 10 000 рублей». 2.

Соглашение о расторжении договора

Несоблюдение формы соглашения о расторжении контракта в некоторых случаях может повлечь недействительность соглашения о расторжении (постановление АС Московского округа от 21.09.2016 по делу № А41-82273/2015), в остальных - незаключение соглашения о расторжении ввиду недоказанности волеизъявления сторон (определение Московского городского суда от 02.02.2016 № 4г-741/2016). Последствия подписания соглашения о расторжении договора П. 2 ст. 453 ГК РФ предусматривает, что по общему правилу расторжение контракта прекращает обязательства контрагентов. Однако при подписании соглашения о расторжении договора нужно иметь в виду возможное наступление таких последствий, как:

• Взыскание убытков с виновного партнера (п.
  5 ст. 453 ГК РФ).

Образец соглашения о расторжении договора

Бланки и образцы документов / Соглашение / Документ относится к группе «Соглашение». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате. Cкачать образец документа «Дополнительное соглашение о приостановлении действия договора (общая форма)» в.DOC /.DOCX / .PDF / .RTF ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N к договору от » » г.

N о приостановлении действия договора г. » » г. , именуем в дальнейшем «Сторона 1», в лице, действующего на основании, соднойстороны, и, именуем в дальнейшем «Сторона 2″, в лице, действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о от » » г. N (далее — «Договор») о нижеследующем: 1. В связи с (указать причины приостановления действия Договора) Стороны договорились о приостановлении действия Договора на срок. 2.

Подробнее о составлении такого обращения можно прочитать в статье Составляем письмо о расторжении договора — образец. Направление такого письма обязательно и в том случае, когда в дальнейшем заинтересованное в расторжении контракта лицо планирует обратиться в суд, т. к. п. 2 ст. 452 ГК РФ требует для привлечения судебных органов обязательного выполнения одного из 2 условий:

• получения отказа на предложение о расторжении контракта;
• неполучения ответа в установленный срок, который по умолчанию равняется 30 дням.

Предложение о расторжении контракта и проект соглашения направляются на юридический адрес контрагента, содержащийся в выписке из ЕГРЮЛ, либо иной согласованный сторонами адрес. При этом риск неполучения такого сообщения лежит на адресате.

Данная позиция закреплена в п. 1 постановления пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61.
Вероника Земская, эксперт «УНП» Газета «Учет. Налоги. Право» № 22/2010 Наши читатели часто задают нам вопрос: как быть с договором аренды автомобиля сотрудника, когда он уходит в отпуск? Если платить ему за это время, налоговики могут сказать, что расходы необоснованны. Если не платить, то будут нарушены обязательства по договору.

Мы опросили многие инспекции, и практически во всех рекомендуют приостановить действие договора аренды. Сразу скажем, что это касается лишь ситуации, когда сотрудник сам ездит на этой машине по работе. Если во время его отпуска машина остается в компании и ею могут управлять другие работники, то проблем с признанием расходов не возникает – сотруднику можно платить за аренду и когда он в отпуске.

Приостановить действие договора нужно дополнительным соглашением (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

Действие договора приостанавливается до?

Инфо

Для подписания соглашения о расторжении контракта во внесудебном порядке требуется акцепт предложения контрагентом. Акцептом может служить:

• согласие на прекращение отношений;
• подписание предложенного проекта соглашения о расторжении контракта;
• молчание партнера, если такое условие предусмотрено контрактом или законом.

Контракт считается расторгнутым с момента акцепта предложения о прекращении отношений, например подписания соглашения о расторжении договора второй стороной. Пример соглашения о расторжении договора Соглашение о расторжении договора, как правило, составляется заинтересованным партнером и подписывается в количестве экземпляров, равном числу сторон договора.

Законодательством не предусмотрена форма соглашения о расторжении договора.

Соглашение о приостановлении действия договора образец

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N к договору от » » г. N о приостановлении действия договора г. » » г. , именуем в дальнейшем «Сторона 1», в лице, действующего на основании, соднойстороны, и, именуем в дальнейшем «Сторона 2″, в лице, действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о от » » г. N (далее — «Договор») о нижеследующем: 1. В связи с (указать причины приостановления действия Договора) Стороны договорились о приостановлении действия Договора на срок. 2. В срок до возобновления действия Договора Сторона1 обязанавписьменномвидеинформироватьСторону 2о таком возобновлении.
3. Настоящее Дополнительноесоглашениеявляетсянеотъемлемойчастью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 4.

Приостановка работ по договору подряда возможна в случаях, предусмотренных ст. 716 и 719 Гражданского кодекса РФ. Посмотрим, какие обстоятельства являются основанием для приостановки работ и как эту приостановку правильно оформить.

Уведомление о приостановке работ в случае невозможности продолжения работ

Работы, производимые при реализации подрядных отношений, часто носят сложный или длительный характер. В процессе их выполнения может выясниться наличие существенных для получения результата и его качества обстоятельств, указанных в ст. 716 ГК РФ:

• материалы, техника, документация, относящиеся к порядку выполнения действий, сама вещь, переданная для изменения ее характеристик, не могут быть по тем или иным причинам использованы в процессе работ (например, они более низкого качества, чем требуется, или не подходят по техническим причинам);
• данные заказчиком указания о способе организации производственного процесса могут привести к серьезным негативным последствиям;
• возникли иные существенные обстоятельства, которые могут повлиять на прочность или годность создаваемого объекта или же приведут к тому, что заказ не будет выполнен вовремя.

Порядок направления уведомления о приостановке работ

Выявив наличие этих факторов, подрядчик обязан прекратить любую деятельность на объекте и направить заказчику уведомление о приостановке работ по договору подряда с просьбой разъяснить его дальнейшие шаги. Уведомление направляется:

• или в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений (например, письмом в рамках электронного документооборота);
• или же, если такой порядок не предусмотрен, письмом с уведомлением о вручении, которое позволит в случае спора доказать соблюдение порядка уведомления.

Ответ, согласно п. 2 ст. 716 ГК РФ, должен быть получен или в срок, прямо указанный сторонами в соглашении, или в разумный срок. В обязанности заказчика в этот период консервации входит устранение неблагоприятных обстоятельств или замена некачественных материалов или техники.

Если такое уведомление не было направлено, подрядчик не сможет ссылаться на указанные обстоятельства в обоснование просрочки и к нему будут применены предусмотренные договором санкции. Так, в постановлении 17-го ААС от 29.12.2017 по делу № А60-42810/2017 суд, установив наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 716 ГК РФ, но не установив факт направления уведомления с предложением корректировки сроков, согласился с тем, что исполнитель обязан выплатить неустойку.

Приостановка работы по договору подряда при невыполнении встречных обязательств заказчиком

Иная ситуация рассмотрена в п. 1 ст. 719 ГК РФ. Подрядчик вправе приостановить работу:

• если заказчик своевременно не предоставил ему необходимое материально-техническое обеспечение и это препятствует дальнейшей работе;
• или если есть иные существенные данные, которые свидетельствуют о том, что эти обязанности не будут выполнены.

Закон прямо не предусматривает направление уведомления в этом случае, но практика пришла к необходимости составления акта о приостановлении. Акт может быть односторонним или двухсторонним. Для строительного подряда существует рекомендуемый унифицированный формат акта (КС-11), он введен постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. Но дополнительное к акту уведомление снизит риск начисления штрафных санкций.

Суды достаточно часто применяют ст. 716 и 719 ГК РФ совместно (см. решение АС Самарской области от 11.01.2018 по делу № А55-25832/17), для них предоставление негодных материалов или их непредоставление становятся фактически идентичными понятиями.

Возможна ли приостановка работ заказчиком по договору подряда? По логике указанных статей заказчик вправе подтвердить решение подрядчика о приостановке работ и установить срок исполнения или надлежащего исполнения встречного обязательства. Таким образом, продолжительность периода вынужденной консервации производственного процесса становится обоюдным решением. Одностороннее решение заказчика о приостановлении работ законом не предусмотрено.

Соглашение о приостановке работ по договору подряда

Необходимо ли заключать специальное соглашение о приостановке работ по договору подряда?

В случае, регулируемом ст. 716 ГК РФ, из логики последней вытекает, что ответ на уведомление подрядчика должен содержать некие указания, которые станут основанием для изменения части условий договора:

• сдвига сроков;
• изменения технической документации;
• предоставления иных материалов.

Изменение условий договора в любом случае должно привести к составлению дополнительного соглашения.

В случае, регулируемом ст. 719 ГК РФ, прямо не требуется составление уведомления и допсоглашения. Однако чтобы подрядчик не воспользовался своим правом отказаться от исполнения договора, ему должны быть даны гарантии выполнения встречных обязательств заказчиком, и таковые можно описать именно в дополнительном соглашении. Прочитать о порядке составления документов такого рода можно в статье «Дополнительное соглашение о продлении срока действия договора» .

Между Заказчиком и Исполнителем заключен договор на оказание транспортных услуг, согласно условиям договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. Согласно пункту 4.27. договора Исполнитель несет перед Заказчиком материальную ответственность в сумме убытков в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком перед третьими лицами, причиной которых явилось несвоевременное предоставление Исполнителем транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора. Согласно п. 5. Договора досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим на территории РФ законодательством. п. 6. Договора - Исполнитель вправе требовать расторжения договора в порядке, установленном действующим законодательством. В договоре нет такого условия, как расторжение договора по инициативе любой из сторон с предупреждением за 30 календарных дней до даты расторжения. В связи с невыполнением Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель не может оказывать транспортные услуги Заказчику. Неоплата Заказчиком услуг довело Исполнителя до банкротного состояния: у Исполнителя нет ГСМ, иных средств для оказания транспортных услуг. Исполнитель поднял вопрос о расторжении договора в связи с неисполнением Заказчиком своих обязательств по оплате. Заказчик со своей стороны грозит Исполнителю, что если Исполнитель приостановит работу, Заказчику будет предъявлен штраф со стороны ГенЗаказчика, который Заказчик повесит на Исполнителя. Есть ли в данной ситуации возможность для Исполнителя приостановить работу в связи с невыполнением Заказчиком своих обязательств по оплате? Какие меры может предпринять Исполнитель в данной ситуации?

Ответ

Если суд признает договор незаключенным, но установит, что имело место фактическое исполнение договора (передача имущества, выполнение работ, оказание услуг), то последствия необходимо определять исходя из норм о внедоговорных обязательствах:

• вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ);
• в связи с причинением вреда (гл. 59 ГК РФ).

К такому выводу пришел, в частности, ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 15 декабря 2010 г. по делу № А10-5880/2009.

Так, исполнитель должен будет вернуть заказчику полученный аванс, переданные материалы, оборудование, а заказчик — вернуть овеществленные результаты оказания услуг (если это возможно) или оплатить фактически оказанные услуги.

При этом необходимо учитывать, что согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Если у исполнителя есть возможность доказать нарушение условий договора со стороны заказчика, то имеет смысл настаивать на отказе от договора именно по правилам статей или Гражданского кодекса РФ в порядке мотивированного одностороннего отказа. Иначе у исполнителя возникнет обязанность по возмещению заказчику убытков (хотя при этом и не придется обосновывать свою позицию относительно желания отказаться от договора).

Порядок немотивированного одностороннего отказа с возмещением убытков заказчику

Отказ возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в процессе ее оказания.*

Пример из практики: cуд взыскал с заказчика задолженность и неустойку и отметил, что односторонний отказ от исполнения договора возможен в любое время

ООО ЧОП «Я.» (исполнитель) и ООО «Р.» (заказчик) заключили два договора на оказание охранных услуг и техническое обслуживание.

Исполнитель оказывал услуги, однако заказчик их не оплачивал.

ООО ЧОП «Я.» отказалось от исполнения договора на основании пункта 2 статьи 782 Гражданского кодекса РФ и предъявило иск в арбитражный суд о взыскании задолженности и неустойки в общем размере 1 123 764 руб. 12 коп.